镇罗营镇杨家台村清理化粪池合同协议书

尊敬的各方代表：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，为了明确双方权利和义务，保障双方合法权益，特订立本合同。

一、背景与目的

1.1 背景：根据环境保护部门要求，镇罗营镇杨家台村需对现有化粪池进行清理和维修。

1.2 目的：本合同旨在明确清理化粪池工作的责任分工、工作内容、工期等事项，并确保按照相关标准进行施工，以达到环境保护要求。

二、项目概况

2.1 项目名称：镇罗营镇杨家台村化粪池清理工程。

2.2 工程地点：镇罗营镇杨家台村。

2.3 工程内容：对平米化粪池进行清理和维修。

三、责任分工

3.1 业主责任：提供化粪池清理工程所需的场地、水电设施及相关资料。

3.2 承包商责任：负责组织施工队伍进行化粪池清理和维修工作，并保证施工质量符合相关标准。

四、工作内容

4.1 清理化粪池：将化粪池内的淤泥和废物进行全面清理，确保化粪池内部环境干净卫生。

4.2 维修处理：对损坏或老化的化粪池顶板进行修复或更换，确保其结构牢固可靠。

五、工期安排

5.1 工期约定：本次清理和维修工程预计耗时天，具体时间根据实际情况而定。

5.2 工期延误处理：若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决，并及时通知对方。

六、费用支付

6.1 费用总额：本次清理和维修工程总费用为人民币XXX元（大写），由业主承担。

6.2 费用支付方式：费用分两次支付，第一次支付工程开始前的%作为预付款，剩余金额在工程完工后天内付清。

七、质量保证

7.1 本合同约定的化粪池清理和维修工程应符合相关标准和规范要求，承包商应提供相应的验收报告。

7.2 工程质量保修期：自工程竣工之日起，质保期为个月。

八、违约责任

8.1 如因承包商原因导致无法按时完成工作，承包商需向业主支付每延误一天的违约金XXX元（大写）。

8.2 如业主未按时支付费用或提供必要支持及配合导致施工延误，则业主需向承包商支付每延误一天的违约金XXX元（大写）。

九、争议解决

9.1 双方如发生争议，首先应友好协商解决；协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、附则

.1 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在工程竣工后解除。

特此协议。

业主：（盖章）

承包商：（盖章）

日期：

上一篇镇罗营镇东四岭村清理化粪池的车叫什么 农村化粪池的构造图片

下一篇镇罗营镇查子沟村化粪池清掏疏通 玻璃钢化粪池可以开孔吗